[ 更换 ]
钦州装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

业主 企业 公司 协调

早该入住的新房却因各种因素延期200余天,作为业主,应该如何维护自身合法权益?近日,四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭,要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终,自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示,“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

新房装修:

约定工期150天,实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日,自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》,约定对其新房进行装修,并支付定金10000元。同年5月22日,双方签订《家庭室内装修工程施工合同》(以下简称施工合同),杨先生再次支付定金10000元。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍,双方在合同中约定:甲方(杨某某)将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方(某装修公司)。乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料,合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日,工期为150天(不含法定节假日、春节放假30天)。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日,装修公司组织人员开始施工。然而,此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日,杨先生才入住该房屋。

杨先生认为,除去法定节假日及春节前后期间,实际工期共360天,超出了约定工期210天。为此,杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决:

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题,双方协商无法达成一致,杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭,要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中,装修公司辩称,工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关,责任不在己方,因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明,该装修工程自2020年6月3日开工,按照原被告双方签订的施工合同约定,应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是,双方未进行验收和交接,杨先生于2022年1月1日入住新房。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍,双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料,原告提供部分材料”,因此,被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响,被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住,法院视为原告已经实际接收和使用该房屋,遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终,法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,法院依法判决:被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法:

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示,延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果,但是在实际生活中,装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

作为施工方,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。同时,更应当诚信经营、规范管理,依约履行合同,建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

(下载红星新闻,报料有奖!)

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

相关内容

钦州这三家装修公司口碑很不错 钦南区有2家钦北区1家

钦州钦南区比较好的装修公司有两家分别是,钦州深度空间装饰和钦州优居装饰。钦州钦北区比较好的装饰公司有一家钦州立业装饰。这三家公司到底实力口碑如何?小编带你去了解。北京深度空间装饰集团(钦州分公司),具有国家设计施工二级资质,中国建筑装饰协会···

钦州装修公司排名前十名是如何评选的?主要看这几方面!

钦州以其丰富的历史文化和独特的地理位置,吸引了众多装修公司的进驻。这些公司为钦州的居民提供了各种各样的装修服务,从普通的家装到豪华的商业装修,都有涉及。然而,如何在这些装修公司中挑选出优秀的呢?这就涉及到了我们今天要探讨的主题:钦州装修公司···

钦州装修公司常见的四种装修方式,看看你适合哪一种?

钦州装修公司装修方式有多种,不同的方式适合不同的业主和房屋情况。以下为您介绍四种常见的装修方式,看看你适合哪一种。1、全包全包是一种将设计、材料和施工全部委托给装修公司的装修方式。业主只需支付装修费用,并将自己的需求和喜好告知装修公司即可。···

钦州装修公司全包是拎包入住吗

随着生活节奏的加快,越来越多的人在装修房屋时选择了全包服务,以期能够更高效、更便捷地完成装修。那么,装修公司的全包服务是否真的如人们所期望的那样,可以实现拎包入住呢?首先,我们需要明确什么是装修公司的全包服务。全包,通常指的是装修公司负责从···

2019最新钦州装饰公司排行榜 钦州装修网为您推荐!

房子装修选择好的装饰公司是很重要的,好口碑的装饰公司是最值得信赖的。钦州装饰公司有很多,今天钦州装修网为大家推荐十家钦州装饰公司,需要装修的钦州小伙伴们,赶紧来看看吧!(排名不分先后)钦州美星装饰成立于2000年,是一家专业从事家居(豪宅、···

钦州十大装修公司排名,钦州装修公司大全

钦州比较好的装修公司有哪些?钦州装修公司前十强都有哪些品牌?选择装修公司要综合考察设计、施工、材料、服务、价格等等,所以在选择之前肯定要对当地的装修公司进行了解。接下来就为大家整理分享一下钦州装修公司十大排名吧!注意:以下排名不分先后,仅供···

钦州老商业巨头赛格广场现状,网友:内外并没有工人装修

有网友评论赛格这个位置挺好的怎么就起不来呢此前有网友在6月份的时候,发现商场内正在装修还在讨论着这商场是不是要复活了不过,临近国庆好像没有动静了?网友@谈谈的清香在6月份的时候,路过赛格发现曾经的百盛内部正在装修(点击查看),而且外面还贴出···

中式风格装修实景图韵味十足 钦州美星装饰公司设计

中式风格优雅浪漫富有古典气息,近年来收到了很多装修业主的青睐。今天钦州美星装饰公司小编就为大家带来了中式风格装修实景图,一些家具还没有上场。厚重深沉的装修氛围凸显了业主独特的家装品味,各位准备装修的业主朋友们赶紧来欣赏一下钦州美星装饰设计的···

钦州口碑好的装修公司是这么装修的

对于好的装修公司给业主装修绝对会用品质保障,他们一般会全方面的房屋装修,从装修的色调、家具选择和搭配。下面给大家讲讲钦州口碑好的装修公司是怎么装修的。一般在房子装修时会考虑墙体用什么涂料或贴纸,地板选用什么材质或者什么颜色的,以及选择什么家···

农村房子改造 钦州装修公司告诉你农村房子怎么装修

农村房子改造这件事情很常见,因为房子住的时间太久了,各种设施也不太好了,看着也怪影响心情的,所以很多人对农村改造这件事情挺关注的,今天钦州装修我那个就给大家讲讲农村房子怎么装修,一起来看看吧。 农村房子改造:1.更换建材产品农村人手中的装修···

钦州立业装饰公司复古混搭风格装修 百看不厌

还在纠结该选什么装修风格吗?还在考虑该如何布置自己的家吗?这些问题钦州装修公司小编通通帮你解决,试问还有什么是复古混搭风格装修不能解决的。 藏蓝色的小砖墙背景看起来是那么的精致,搭配上中间实木的隔板,真是看起来漂亮及了,灰色的简约布艺沙发看···

钦州装修公司有哪些?钦州装修网为您推荐

房子装修选择可靠的装修公司最为重要。那你知道钦州装修公司有哪些吗?我们选择装修公司一般要求就是性价比高,质量保证,可靠性高,口碑好。今天钦州装修网根据以上要求为大家选择了三家,快来看看符合你的要求吗?钦州星美装饰公司属于国家建筑装饰装修施工···